您的当前位置:首页正文

劳务分包合同书

2020-05-12 来源:二三四教育网

  承包人:

  代理人:

  联系地址:

  劳务分包人:

  代理人:

  联系地址:

  根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就______工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、总包工程概况

  1、总包工程名称:

  2、总包工程地点:

  3、总包工程立项及批准文号:

  二、劳务分包作业范围

  (一)分包合同范围:______;

  (二)劳务分包作业范围及内容:

  1、承包人负责编制施工组织设计,包括如下内容:施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人。

  2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作业方案,劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

  三、劳务分包作业期限

  1、计划开始日期:______年___月___日;

  2、计划完工日期:______年___月___日;

  3、作业总日历天数为:____天。

  作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。

  四、劳务作业质量标准

  劳务作业质量应符合______标准,并符合承包合同有关质量的约定。

  五、劳务分包合同价格

  签约合同价为:______元(人民币),大写:______元。

  六、劳务分包人资质

  1、资质证书编号:______;

  2、资质专业及等级:_______。

  七、项目经理、施工队长及劳动力管理员

  1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为______,职务:______,工程建造师(项目经理)证书号______。身份证号码:______。委托权限:______。人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。

  2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为______,职务:______,岗位证书号:______,身份证号码:______。委托权限:______。人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。

  3、发包人现场劳动力管理员______,上岗证号______,职责为______;承包人现场劳动力管理员______,上岗证号______,职责为______。

  4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为______,身份证号码:______,职务:______,联系电话:______,工程所在地住址:______,家庭住址:______。

  八、承包方义务

  1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

  2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

  3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

  4、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

  5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  九、劳务分包方义务

  1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

  3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

  4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

  5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

  6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险,并支付费用;

  7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令;

  8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

  十、安全施工

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格执行有关安全文明生产管理规定,负责对现场施工作业人员进行安全教育,负责现场施工的安全管理,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险,支付保险费用;乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险,并支付保险费用;施工现场内需用的安全防护用品,由乙方提供使用计划,甲方负责按使用计划及时组织供应。

  3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

  十一、劳务报酬

  1、本工程采用固定劳务报酬,共计¥______元,大写人民币______元整。

  2、劳务报酬的支付:甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。

  3、本合同劳务报酬(依据现有施工图确定,结算时按实进行调整)。

  4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式,不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据,乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷,由乙方承担全部责任和费用,概与甲方无关。

  十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  1、中标通知书(如果有);

  2、投标函及其附录(如果有);

  3、专用合同条款及其附件;

  4、通用合同条款;

  5、技术标准和要求;

  6、图纸;

  7、已标价工作量清单或预算书(如果有);

  8、其他合同文件。

  上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

  十三、承诺

  1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2、劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

  3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  十四、争议

  发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第____种方式解决争议:

  1、向______仲裁委员会申请仲裁;

  2、向______所在地人民法院起诉。

  十五、附则

  1、合同订立时间:______年___月___日,订立地点:______。

  2、本合同自______年___月___日生效。

  3、本合同一式____份,具有同等法律效力,承包人执____份,劳务分包人执____份。

  承包人:(公章)

  法定代表人或者委托代理人:(签字)

  组织机构代码:

  地址:

  联系电话:

  开户银行:

  账号:

  劳务分包人:(公章)

  法定代表人或者委托代理人:(签字)

  组织机构代码:

  地址:

  联系电话:

  开户银行:

  账号:

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容